ДОГОВОР ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
Типовой договор обслуживания. Предмет договора - комплексное обслуживание кондиционеров. Указаны сроки выполнения работ, гарантии, ответственность сторон и др.

Договор № _____
г. Москва «____» _________ 20012г. 
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________, в лице ___________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить производство работ по комплексному обслуживанию кондиционеров:

1.2. Заказчик обязуется своевременно произвести оплату работ по обслуживанию кондиционеров. 
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производства, связанных с этим работ составляет 3000,00 ( ) рублей, в т.ч. НДС 18% - 305 руб.08 коп., калькуляция проводимых работ изложена в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.2. Условия оплаты: 100% оплата производится в течение __ (____) дней после окончания работ на объекте и принятия работ Заказчиком. 
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки начала работ (п. 4.1. настоящего Договора) составляют 2 (два) рабочих дня с момента извещения Заказчиком о готовности проведения работ.
3.2. Периодичность проведения работ составляет один раз в ____ месяцев.
3.3. Внеочередные вызовы неограниченны, круглосуточный телефон экстренной поддержки: ________________ 
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Работы по обслуживанию осуществляются в один этап:
–диагностика, чистка, дезинфекция, ремонт и заправка систем кондиционирования.
Полное описание проводимых работ указано в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. После завершения всех работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ и необходимую эксплутационную техническую документацию. Все выявленные недостатки отражаются в Акте и устраняются Исполнителем в согласованные Сторонами сроки.
4.3. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан принять выполненные работы и подписать Акт. В случае неподписания Акта приема-сдачи работ в течение 3 (Трех) дней и неполучения аргументированного отказа от подписания Акта, работа считается принятой.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан принять их досрочно. 
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон Постановления или Распоряжения Правительства РФ (правительственных органов), возникающие после заключения Договора. 
6. гарантии
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество произведенных работ в течение шести месяцев после сдачи при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации. В случае обнаружения дефектов составляется совместный Акт и Исполнитель производит устранение дефекта за свой счет в течение срока гарантии при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.
6.2. Условия и сроки гарантии на оборудование указаны в гарантийном талоне.
6.3. После окончания гарантийного срока, по согласованию Сторон, может быть заключен отдельный Договор на обслуживание установленной системы. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При нарушении Заказчиком предусмотренных настоящим договором сроков оплаты Заказчик уплачивает другой стороне договора пени в размере 0,05% стоимости неоплаченных работ, оборудования и расходных материалов по договору за каждый день просрочки, но не более 10% этой стоимости.
7.2. При нарушении Исполнителем предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% этой стоимости.
7.3. Возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
8.Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Заказчик предоставляет Исполнителю к сроку начала работ предварительно подготовленный объект, включая подготовку и доступность места выполнения работ. В случае отсутствия надлежащей подготовки, ответственность за срыв сроков исполнения работ несет Заказчик.
9.2. Заказчик обеспечивает наличие электрической потребляемой мощности, которая требуется для электропитания устанавливаемого оборудования, а также мест подключения его токоприемников.
9.3. В случае необходимости Заказчик производит согласование устанавливаемого оборудования в надлежащих инстанциях, с собственником здания, городскими службами и управлениями для монтажа оборудования на объекте Заказчика.
9.4. Заказчик предоставляет планы прохождения существующих магистральных и групповых инженерных коммуникаций, чтобы исключить их нарушение при выполнении креплений устанавливаемого оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении монтажных работ, в частности, при сверлении отверстий в стене (стенах), креплении трубопроводов, будут нарушены линии электропроводок или других инженерных коммуникаций, о местонахождении которых Заказчик не уведомил Исполнителя, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.
9.5. Заказчик до начала работ проводит с сотрудниками Исполнителя инструктаж по технике безопасности в соответствии с местными условиями опасности и вредности.
9.6. Заказчик обязан выделять из числа своего персонала ответственных лиц за эксплуатацию электрических сетей, установок и систем для сопровождения сотрудников Исполнителя по помещениям.
9.7. В случае не обеспечения Заказчиком к началу или в процессе выполнения работ соответствующими условиями для установки оборудования, требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам техники безопасности и пожарной безопасности, Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения работ и взыскать с Заказчика убытки.
9.8. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность оборудования, приобретенного у сторонних поставщиков. В случае неисправности оборудования, приобретенного не у Исполнителя, при правильном монтаже и подключении, Заказчик обязан полностью оплатить работы.
9.9. Сохранность монтажного оборудования и инструмента персонала Исполнителя на весь период выполнения работ обеспечивает Заказчик.
9.10. При поставке оборудования и расходных материалов допускается поставка моделей, имеющих отличия (расхождения) от буквенной аббревиатуры, без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.
9.11. Право собственности на поставляемое оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику в момент его передачи по накладной. 
9.12. Если при проведении монтажных работ возникает необходимость проведения дополнительных работ и приобретения необходимых материалов, стоимость которых не была включена в договор, стороны рассматривают вопрос о составлении дополнительной Спецификации, и ее оплаты по выставленному счету, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.
9.13. Исполнитель самостоятельно подключает линии к силовому щиту.
9.14. В отсутствии Заказчика на объекте представителем будет являться _________________________________________________________________ 
9.15. При доставке оборудования, Заказчик или его представитель, должен присутствовать в согласованный день на объекте, для принятия оборудования по накладной, иначе оборудование возвращается на склад Исполнителя и с Заказчика взимается дополнительная плата за понесенные в связи с этим издержки.
9.16. В случае передачи Заказчику оборудования и расходных материалов, не указанных в настоящем Договоре, данное оборудование и расходные материалы не могут подлежать удержанию и не могут быть признаны находящимися в залоге.
9.17. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет силу. 
9.18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору становятся неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления
9.19. Стороны обязуются все возникающие споры в процессе выполнения настоящего договора разрешать досудебным порядком, путем переговоров. В случае если Стороны не придут к общему решению в процессе досудебных переговорах, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.20. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по 1 (одному) для каждой Стороны, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 


10. Адреса и реквизиты сторон